• Vzorec pogodbe
  • Izjava o lastniških deležih




    Download 214.05 Kb.
    bet13/15
    Sana26.03.2020
    Hajmi214.05 Kb.
    #8953
    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

    Izjava o lastniških deležih


    Skladno z določili 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije spodaj podpisani zakoniti zastopnik gospodarskega subjekta:

    - izjavljam, da so družbeniki gospodarskega subjekta (podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta, vključno z udeležbo tihih družbenikov):



    Ime in priimek

    ali

    Firma in sedež pravne osebe

    Naslov prebivališča

    ali

    Davčna in matična številka

    Delež lastništva

    ali

    Delež lastništva gospodarskega subjekta

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    - izjavljam,  da so gospodarski subjekti za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z gospodarskim subjektom

    Firma in sedež

    Davčna in matična številka

    Delež lastništva gospodarskega subjekta

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    oziroma v kolikor v zgornji tabeli ni naveden noben gospodarski subjekt izjavljam, da ne obstajajo gospodarski subjekti, ki se skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, štejejo za povezane družbe z gospodarskim subjektom.

    Kraj in datum:

    Ime in priimek: _____________________

     

    (žig in podpis)

     

    OPOMBA: V primeru skupnega nastopa več partnerjev, mora vsak izmed partnerjev predložiti to izjavo. V primeru več podatkov, se predloži nov obrazec z navedenimi preostalimi podatki.

    Vzorec pogodbe


    POGODBA O DOBAVI MEDICINSKE OPREME

    sklenjena med



    NAROČNIKOM: SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
    ki ga zastopa doc. dr. Milena Kramar Zupan



    Matična številka:

    5054621000

    Identifikacijska številka (ID za DDV):

    SI 82657106

    Transakcijski račun (TRR):

    SI56 0110 0603 0278 379

    in

    IZVAJALCEM: ___________________________________,
    ki ga zastopa ___________________________________,

    Matična številka:

     

    Identifikacijska številka (ID za DDV):

     

    Transakcijski račun (TRR):

     

     

    I. UVODNE DOLOČBE

    1. člen

    Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi:

    • javnega naročila po odprtem postopku, objavljenega na Portalu javnih naročil številka _____________ z dne ___________ in v dodatku TED uradnega glasile EU pod št. ______________ z dne _____________,

    • naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ________________ z dne ______________

    izbran izvajalec v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba.



    II. PREDMET POGODBE

    2. člen

    Predmet pogodbe je obveznost izvajalca, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil opremo. »Endoskopski stolpi«, in sicer:

    • sklop 1: Endoskopski stop za potrebe urologije, ginekologije in abdominalne kirurgije

    • sklop 2: Endoskopska stolpa za potrebe ortopedije, travmatologije in plastike (2/1 in 2/2)

    Med predmet te pogodbe sodi tudi obveznost izvajalca, da bo izvedel vsa intelektualna, fizična, organizacijska, strokovna in druga dela ter dobavil in vgradil vse komponente, ki so potrebne za izvedbo in predajo predmeta te pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela in komponente izrecno navedena v pogodbi ali ne. 


    3. člen

    Izvajalec bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti:

    • Ponudba številka _____________ z dne _______________;

    • Razpisno dokumentacijo naročnika št. 16-20/19  z dne __________, katere del je tudi specifikacija zahtev naročnika za predmet naročila.

    Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.



    4. člen

    Predmet pogodbe je dobava medicinske opreme. Zaradi specifičnih zahtev predmeta naročila, mora izvajalec upoštevati naslednje:

    • dobava opreme z vsemi zahtevanimi karakteristikami je bistven element te pogodbe,

    • izvajalec mora opraviti dobavo predmeta na način in pod takšnimi pogoji, da pri prevozu ne pride do poškodovanja ali dekalibracije dobavljene opreme,

    • pred prevzemom mora izvajalec dobavljeno opremo ustrezno kalibrirati in nastaviti, tako da je primerna za izvedbo testnega preizkusa opreme,

    • pred prevzemom opreme se izvede testni preizkus delovanja opreme, predmet katerega je ugotovitev skladnosti opreme z zahtevanimi karakteristikami in ustrezna natančnost opreme,

    • v primeru, da se v 180 dneh od prevzema izkaže, da dobavljena oprema ne izpolnjuje zahtevanih karakteristik ali ima kakšne skrite napake, ki so se ugotovile šele ob dejanski uporabi opreme, je izvajalec dolžan opremo nadomestiti z novo ali povrniti del kupnine, če se s tem strinja naročnik.






    5. člen

    Dodatnih nabav, ki niso opredeljene s to pogodbo, izvajalec ne sme izvesti brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

    Za dodatne nabave ali nadomestne nabave, ki bi se izkazale za potrebne šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje.

    Z izvajalcem se v tem primeru sklene aneks k osnovni pogodbi ali nova pogodba.


    6. člen

    Pogodbena vrednost opreme je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša  ____________ EUR brez DDV oz. __________________ EUR z DDV.

    V ceno za plačilo so zajeti vsi stroški, in sicer stroški dobave, montaže, šolanja, špediterski, prevozni, carinski, davek na dodano vrednost, ter vsi morebitni drugi stroški, popusti in rabati.



    7. člen

    Rok plačila je v 30 dneh od prejema pravilno izstavljenega računa, ki se izstavi po opravljeni dobavi in montaži opreme ter izvedenem šolanju naročnikovega osebja za pravilno in varno uporabo opreme.

    III. POGODBENA CENA

    8. člen

    Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati.

    Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) preko spletnega portala UJPnet. Kot uradni prejem računa se šteje datum vnosa računa v sistem UJPnet.

    V kolikor naročnik računa ne zavrne v roku 8 delovnih dni od prejema, se račun šteje za potrjenega.

    Naročnik bo pravilno izstavljen in potrjen račun poravnal na transakcijski račun izvajalca naveden na računu. V primeru, da TRR ni naveden na računu, se plačilo nakaže na prvi račun naveden pri podatkih o izvajalcu.

    Rok plačila začne teči naslednji dan po uradnem prejemu računa. Kot dan plačila oziroma izpolnitve naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.


    IV. DOBAVNI ROK

    9. člen

    Izvajalec se zavezuje, da bo celotno količino dobavil v ____________ (največ 60) dneh po podpisu pogodbe.

    Rok dobave je bistvena sestavina te pogodbe.

    Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2010 klavzula DDP, na sedežu naročnika, razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave.

    Izvajalec mora do navedenega datuma opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo oz. vgraditvijo in preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, če je to potrebno.

    V kolikor izvajalec svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.


    V. PODIZVAJALCI

    10. člen

    Izvajalec bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci:

    Podizvajalec 1 (firma, naslov):




    VRSTA DEL (predmet, količina):

    Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

    % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

    Podizvajalec 2 (firma, naslov):




    VRSTA DEL (predmet, količina):

    Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec:

    % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____

    Opomba: V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

    11. člen

    V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. 

    V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:



    • glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

    • je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, 

    • glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

    Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. 

    Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu.

    Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

    Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

    Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.



    12. člen

    Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga na podlagi te pogodbe.

    Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti izvajalca zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z izvajalcem.



    VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

    13. člen

    Izvajalec se obvezuje, da bo:

    • vsa dela po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama;

    • dobavo izvedel v pogodbeno določenih rokih;

    • naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave;

    • pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi;

    • ščitil interese naročnika

    • spoštoval hišni red naročnika za zunanje izvajalce.




    VII. SKRBNIKI POGODBE

    14. člen

    Skrbnik pogodbe s strani naročnika je Stanislava Majerle.

    Pooblaščeni predstavnik naročnika za nadzor nad izvedbo pogodbe je Tea Jedlovčnik Štrumbelj.

    Pooblaščeni predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo, dogovorjeno s to pogodbo.

    Pooblaščeni predstavnik izvajalca je _______________

    Pooblaščeni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo dobavo po tej pogodbi.


    VIII. POGODBENA KAZEN

    15. člen

    Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti.

    Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo.

    Če je zaradi zamude izvajalca naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.


    IX. PREVZEM IN PRIMOPREDAJA OPREME

    16. člen

    Po uspešni dobavi ter montaži, zagonu ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, kadar je to vključeno v dobavo, izvajalec in naročnik opravita primopredajo opreme ter o tem sestavita pisni zapisnik.

    O prevzemu blaga sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem:



    • ali blago ustreza določilom razpisne dokumentacije naročnika, specifikacijam, določilom pogodbe, veljavnim zakonskim  predpisom in pravilom stroke;

    • datum prevzema blaga;

    • morebitne pripombe naročnika v zvezi s kakovostjo dobavljenega blaga;  

    • morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave;

    • ugotovitev o sprejemu atestov in morebitnih garancijskih listov;

    • ugotovitev o izvedbi šolanja.



    Ob podpisu primopredajnega zapisnika bo izvajalec naročniku izročil še:



    • tehnično dokumentacijo dobavljene opreme,

    • navodila za varno delo in vzdrževanje opreme v slovenskem jeziku,

    • naslov pooblaščenega serviserja opreme v RS (s kontaktnimi osebami in tel/gsm številkami ter e-mail naslovi),

    • vse potrebne in potrjene garancijske liste proizvajalca ali prodajalca opreme in

    • zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.



    Izvajalec lahko na podlagi podpisanega končnega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi račun za dobavljeno, nameščeno in delujočo opremo.



    X. ZAUPNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

    17. člen

    Pogodbeni stranki sta dolžni vse podatke, do katerih prideta pri izpolnjevanju poslovnih obveznosti ali v zvezi z njimi, varovati kot poslovno skrivnost in sta za to odškodninsko odgovorni.

    Za poslovno skrivnost na podlagi te pogodbe se štejejo predvsem podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda katerikoli od pogodbenih strank, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba. Družbeniki, delavci, člani organov družbe in druge osebe so odgovorni za varovanje poslovne skrivnosti s katero se seznanijo pri svojem delu. Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki, ki so po zakonu javni ali podatki o kršitvi zakona ali dobrih poslovnih običajev.

    Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvajanju določil te pogodbe in pri obdelavi osebnih podatkov v celoti spoštoval določila Zakona o varstvu osebnih podatkov, določila Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in interni predpis naročnika, ki ureja varovanje osebnih in drugih zaupnih podatkov, ne glede na to ali se bo z osebnimi podatki seznanili pri neposrednem opravljanju storitev na lokaciji naročnika, pri nadzoru izvajanja določil te pogodbe, preko pisne dokumentacije ali na kakršenkoli drug način. Izvajalec se hkrati zavezuje upoštevati in spoštovati varnostne zahteve, ki jih določajo varnostne politike naročnika.

    Naziv zbirke osebnih podatkov, ki se obdeluje, vrste osebnih podatkov, ki se obdelujejo, kategorije posameznikov, na katere se osebni podatki nanašajo in vrste dejanj obdelave, za katere je pooblaščen izvajalec, so določeni v Prilogi 3 (Obdelovanje osebnih podatkov), ki je sestavni del te pogodbe.

    Zaveze iz prejšnjega odstavka mora upoštevati tudi zaposleni pri izvajalcu, ki izvaja pogodbena dela v skladu s to pogodbo, kar izkaže s podpisom izjave o varovanju podatkov in seznanitvi v varnostnimi zahtevami SB NM, ki je v prilogi te pogodbe.



    XI. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA

    18. člen

    Garancijska doba po tej pogodbi je _____________ (min 12) mesecev.

    Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje opreme.

    Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

    Izvajalec je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost opreme.

    Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.


    XII. VZDRŽEVANJE OPREME V ČASU GARANCIJSKE DOBE

    19. člen

    Izvajalec bo moral v času trajanja garancijske dobe zagotavljati tako preventivno vzdrževanje po specifikaciji proizvajalca opreme, kot tudi odpravo vseh napak oz. nepravilnosti v delovanju opreme, na lastne stroške.

    Pri tem bo moral zagotavljati: 



    • servisiranje dobavljenega blaga (servis in rez. dele) pri s strani proizvajalca pooblaščenem in usposobljenem serviserju v RS

    • Odzivni čas 24 ur po prejemu obvestila o okvari.

    • Čas za odpravo napak 48 ur po prejemu obvestila o okvari, izjemoma več po vsakokratnem dogovoru z naročnikom Čas odprave napake je lahko tudi daljši, v primeru da izvajalec naročniku dostavi ustrezno (funkcionalno enakovredno) nadomestno opremo oz. dele opreme za čas popravila.






    20. člen

    Izvajalec zagotavlja s strani proizvajalca opreme pooblaščeni in usposobljeni servis v Republiki Sloveniji za opremo, ki je predmet pogodbe, in sicer:

    Tel. št.________________________________________

    Gsm.št.:_______________________________________

    e-mail :________________________________________

    faks št.: _______________________________________.


    21. člen

    Za vse dobavljeno blago bo izvajalec v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te pogodbe, izvedel odpravo napak.

    Če izvajalec v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober strokovnjak) ali naročil nadomestno dobavo. Naročnik si v tem primeru lahko zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na celotno vrednost dobave za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

    Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.


    22. člen

    Izvajalec mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 10 let po poteku garancijske dobe.

    23. člen

    Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

    24. člen

    ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

    Instrument zavarovanja: bančna garancija

    Višina zavarovanja: 10% pogodbene vrednosti opreme

    Čas veljavnosti: do izročitve zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

    Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe.

    Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.



    25. člen

    ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK

    Instrument zavarovanja: menica

    Višina zavarovanja: 5% pogodbene vrednosti opreme

    Čas veljavnosti: še najmanj 1 mesec po poteku garancijskega roka

    Izvajalec je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

    Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.



    XIII. ODSTOP OD POGODBE

    26. člen

    Vsaka od pogodbenih strank lahko zaradi kršitve pogodbenih določil odpove to pogodbo z enomesečnim odpovednim rokom s priporočenem pismom po pošti. Odpovedni rok prične teči z dnem prejema poštne pošiljke.

    Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

    Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če:


    • pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

    • izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

    • izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni,

    • če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

    Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

    • javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

    • v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec  v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

    • zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

    Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

    Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez odpovednega roka, če izvajalec večkrat zamuja s svojimi aktivnostmi, ne izpolni svojih obveznosti ali izpolni svojo obveznost, ki pa je v bistvenih delih v nasprotju z zahtevami naročnika, ne glede na določilo prvega odstavka tega člena.

    Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka v primeru, da zanjo nima zagotovljenih sredstev.

    Naročnik ima pravico enostransko odstopiti od pogodbe brez odpovednega roka tudi v primeru, da bo v času trajanja pogodbe ministrstvo pristojno za izvedbo skupnih javnih naročil začelo in uspešno zaključilo postopek, ki bo zajemal tudi blago te pogodbe.  

    Ne glede na določila te pogodbe o prekinitvi ali odstopu od pogodbe zaradi kršitev pogodbenih obveznosti lahko katera koli od pogodbenih strank brez posebnega razloga pisno odstopi od pogodbe, za kar stranki dogovorita 3 (tri) mesečni odpovedni rok. Odpovedni rok prične teči  z dnem, ko je nasprotne stranka prejela pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

    V primeru predčasnega prenehanja veljavnosti pogodbe sta pogodbeni strani obvezani poravnati obveznosti, ki jih imata druga do druge in so nastale do trenutka prenehanja pogodbe.

    Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

    Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe zaradi kršitev pogodbe s strani izvajalca, pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.



    XIV. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

    27. člen

    Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

    • če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

    • če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

      • plačilom za delo,

      • delovnim časom,

      • počitki,

      • opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

    in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek,

    in pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev oziroma če izvajalec nastopa s podizvajalcem pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca, na način določen v skladu s 94. členom ZJN-3 in določili te pogodbe v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

    V primeru izpolnitve okoliščine in pogojev iz prejšnjega odstavka se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe  o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

    Če naročnik v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba  razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.



    XV. REVIZIJSKA SLED

    28. člen

    Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga.

    Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave.

    Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave.

    Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

    Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.


    XVI. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

    29. člen

    V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

    • pridobitev posla ali

    • za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

    • za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

    • za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja,drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,

    je pogodba nična.

    XVII. REŠEVANJE SPOROV

    30. člen

    Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

    XVIII. KONČNE DOLOČBE

    31. člen

    Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba.

    Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.



    32. člen

    Pogodba stopi v veljavo, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank in ko izvajalec izroči naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

    Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih izvajalec prejme en (1) izvod in naročnik en (1) izvod.



    Priloge:



    • PONUDBA PONUDNIKA ŠT.____________

    • SPECIFIKACIJE NAROČNIKA ZA PREDMET JN

    • Priloga 2: OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV

    • Priloga 3: IZJAVA O VAROVANJU PODATKOV IN SEZNANITVI Z VARNOSTNIMI ZAHTEVAMI SB NOVO MESTO





    Številka: Številka: 16-20/19 KPP_OP

    Datum: Datum:

    IZVAJALEC: NAROČNIK:
    SPLOŠNA BOLNIŠNICA NOVO MESTO

    Direktorica:

    Doc.dr. Milena Kramar Zupan

    PRILOGA 2 K POGODBI: OBDELOVANJE OSEBNIH PODATKOV


    IME ZBIRKE OSEBNIH PODATKOV

    VRSTE PODATKOV V ZBIRKI OSEBNIH PODATKOV, DO KATERIH IMA OBDELOVALEC DOSTOP

    KATEGORIJE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

    DOVOLJENA OBDELAVA OSEBNIH PODATKOV

    Evidenca osnovne zdravstvene dokumentacije

    Ime in priimek pacienta, datum rojstva, spol, matični indeks pacienta

    Pacienti



    • Vpogled in dostop do podatkov (obdelovalec lahko podatke vpogleda in do njih dostopa pri uporabi in vzdrževanju programske opreme)




    • Posredovanje podatkov tretjim osebam

    (obdelovalec ne sme posredovati osebnih podatkov tretjim osebam)


    • Uporaba podatkov v lastne namene

    (obdelovalec nima pooblastila za uporabo podatkov zunaj namena, določenega v pogodbi)

    Priloga 3

    IZJAVA

    O VAROVANJU PODATKOV IN

    SEZNANITVI Z VARNOSTNIMI ZAHTEVAMI SB NOVO MESTO

    Podpisani/a________________________________________________________________________________,


    elektronski naslov____________________________, mobilni telefon___________________________________,
    zaposlen/a pri izvajalcu __________________________________________________________, ki je na podlagi

    sklenjene pogodbe med naročnikom Splošno bolnišnico Novo mesto in izvajalcem________________________


    ______________________________________, št.__________________ z dne _______________________,
    zavezan opravljati storitve oziroma dela _________________________________________________________,

    se s podpisom te izjave



    Z A V E Z U J E M,


    1. da bom ves čas trajanja pogodbe in po izteku pogodbe kot zaupne varoval vse podatke, zlasti pa posebne osebne podatke, s katerimi se bom seznanil oziroma, ki jih bom izvedel v okviru opravljanja storitev oziroma del pri naročniku, bodisi na lokaciji naročnika bodisi preko drugih oblik, preko katerih bi se seznanil s podatki na nosilcih, kjer so zapisani (npr. vzdrževanje preko oddaljenega dostopa). Hkrati se zavezujem, da ne bom za svojo osebno uporabo oziroma uporabo izvajalca izkoriščal ali izdal tretji osebi podatkov, ki so mi bili zaupani oziroma sem se z njimi seznanil v času opravljanja storitev oziroma del pri naročniku.




    1. da bom navedene podatke obdeloval v skladu z namenom, za katerega je sklenjena pogodba, in v skladu s predpisi s področja varstva osebnih podatkov.




    1. da sem seznanjen z varnostnimi zahtevami, ki jih določajo varnostne politike Splošne bolnišnice Novo mesto (Politika upravljanja kakovosti in varnosti tretjih strank in Politika fizične zaščite in fizičnega dostopa), in se jih obvežem spoštovati ter upoštevati.

    V _______________________, dne ____________________


    Podpis:
    __________________________________


    Prilogi:

    • Politika upravljanja kakovosti in varnosti tretjih strank,

    • Politika fizične zaščite in fizičnega dostopa.




    Download 214.05 Kb.
    1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15




    Download 214.05 Kb.